新桥末站气源管道及场站改造工程招标公告
项目编号：ZY24-XN218-GC0066-01
1．招标条件
本招标项目新桥末站气源管道及场站改造工程己由中油广安天然气有限公司以《关于新桥末站气源管道及场站改造工程初步设计（代可研）及概算的指导意见》川港司计（2023）9号文批准建设，项目业主为中油广安天然气有限公司，建设资金来自自筹，项目出资比例为100%，招标人为中油广安天然气有限公司。项目己具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
2．项目概况与招标范围
1.项目背景概况
本招标项目改扩建新桥末站1座，新建新桥末站气源管道1.6km，工程与《广安新桥工业园第二气源调压站建设工程》新桥调压站-新桥末站燃气管道（经开区段）在广安市前锋区新桥工业园附近碰口，本工程压力管道属性为GB1级，新建燃气管道采用密闭输送工艺，管线设计长度1.6km，管径DN400，设计压力4.0MPa，设计输气规模400×104m3/d，材质采用L360M直缝埋弧焊钢管。对新桥末站进行改扩建，配套自控通讯、阴极保护、供配电、总图等工程量，对原值班室进行重新装修，项目估算金额：474.29万元。
2.招标范围：
（1）土建工程：工作量清单范围内所涉及的土石方工程、构筑物工程、值班室装修改造等所有土建工程。
（2）安装工程：工作量清单范围内所涉及的管道安装、工艺安装、阴极保护、自控仪表、线路通信等施工、管道穿越、氮气置换、焊接工艺评定、配套的附属设施等所有安装工程。
（3）施工过程中QHSE体系措施。
（4）除附件《甲供材料》外，所有其余材料为乙供料。
3.标段划分：本次招标不划分标段。
4.工期：总工期150天，工艺及自控具备交工试运条件工期120天。
5.施工地点：四川省广安市前锋区
6.质量标准：合格   
7.本项目最高投标限价：474.29万元（含税，税率暂定  9  % ）；
3．投标人资格要求
*1.投标人具备合格有效的加载统一社会信用代码的营业执照。
*2.本项目：
*2.1不接受联合体投标。
*2.2允许分包，允许分包内容及要求：部分非主体、非关键性工作（专业工程分包和专业作业分包）。
投标人须承诺：投标人依据承包合同，拟在中标后将中标项目的部分非主体工程、非关键性工作进行专业工程分包或专业作业分包的，应取得施工合同发包方的同意，将分包单位资质、分包合同和HSE合同报施工合同发包方审查备案，且分包商须具有满足分包项目性质要求的资质，专业分包施工负责人（分包项目经理）具有满足分包项目性质要求的注册建造师执业资格。接受分包的单位不得再次分包或转包。具体执行招标人及其上级单位相关管理制度。
对于不具备分包条件或者不符合分包规定的，施工合同发包方有权在签订合同或者中标人提出分包要求时予以拒绝。发现中标人转包或违法分包时，可要求其改正；对于拒不改正的，可报请招标人有关部门查处，并终止合同。 
*2.3不允许代理商投标。
*3.资质要求：
*3.1投标人须具有市政公用工程施工总承包一级及以上资质。
*3.2投标人应在中国石油天然气股份有限公司工程建设承包商资源库中状态正常，且投标人在承包商资源库中载明的资质类别和等级与本项目资质要求一致。
注：投标人在承包商资源库中状态以评标委员会评标时在中国石油工程建设管理平台承包商资源库查询结果为准。
*3.3具有中华人民共和国特种设备生产许可证压力管道安装（GB1）、（GC2） 许可子项目。（原中华人民共和国特种设备安装改造修理许可证（压力管道）：GB1、GC2级资质）。
上述资质文件应提供原件扫描件并加盖公章。
*4拟派本项目人员资格和要求：
*4.1项目经理：
①具有二级及以上注册建造师执业资格证（市政公用工程专业）；
②具备有效的安全生产考核合格证书（建安B类）；
③承诺在施工期间不得担任其他在建项目的项目经理或技术负责人。
注：①②③款要求须同时具备。须提供证书和相关佐证资料的彩色影印件，同时在全国建筑市场监管公共服务平台（网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn）进行查询，并将载有“执业注册信息”的查询结果页面进行截图，载入投标文件中。
    需至少提供1项担任高压燃气管道工程项目经理业绩证明，证明文件为施工合同封面、人员、签章页扫描件、项目经理任命或施工单位人员报审文件，完工交接（竣工验收）证明等佐证资料的的扫描件（需有项目经理签字或名字）。
*4.2技术负责人：
①具有二级及以上建造师执业资格证（市政公用工程专业）或市政工程或油气储运或石油化工或燃气中级及以上技术职称；
②承诺在施工期间不得担任其他在建项目的项目经理或技术负责人。
注：①②款要求须同时具备，须提供证书资料的彩色影印件。
*4.3安全管理人员（安全员）：
①具有不少于1名专职安全员；
②具有在有效期范围内的安全生产考核合格证书（建安C类）或综合类专职安全生产管理人员证书C3综合类。
注：①②款要求须同时具备，须提供证书资料的彩色影印件，同时在企业所在省市相关政府网站（或政府相关信息系统）进行查询，并将查询结果页面截图，载入投标文件中。
*4.4拟派驻现场的项目经理、技术负责人、安全管理人员（安全员）、质量管理人员（质量员）、成本核算人员（造价人员）、资料员须是投标单位自有人员，须提供前述人员6个月的社会保险证明材料。
注：社会保险证明须是由社会统筹保险基金管理部门出具的6个月的社会保险证明材料，且出具时间在招标公告发布之后，投标截止之前或证明材料显示的有效期内的，视为有效。
*5.机具设备要求：无要求。
*6.业绩要求:2021年 1月1日至投标截止时间，已完成不少于1个施工合同金额在400万元及以上的高压燃气管道工程项目业绩。
业绩证明材料（①②③款要求须同时具备）：
①投标人应提供施工合同相关页和签章页或中标通知书扫描件；
②发票；
③工程竣工（交工）验收文件，或有关部门出具的工程质量鉴定书复印件需包含参与验收的单位及人员、验收的内容、验收的结论、验收的时间。（注：时间以工程竣工（完工交接）验收时间为准，或有关行政部门出具的工程质量鉴定书上记载的时间为准。合同或完工交接（竣工验收）文件无法证明压力等级的项目还应提供施工图设计相关页扫描件。）
*7.财务要求：投标人为资不抵债的，投标将被否决。
财务证明材料：投标人须提供2022年度或2023年度的财务报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表；若为事业单位投标，提供相关财务证明资料。
*8.信誉要求：
*8.1?投标人没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产等状态；
    *8.2?投标人2021年1月1日至投标截止日无直接影响本项目履约能力的违法、违规不良记录；不良记录包括但不限于以下情形：因涉嫌犯罪被办案机关立案追查、审查起诉、被法院判决有罪；在和招标人历史合同履约中存在因商业欺诈、产品质量问题等实质性侵害招标人权益的行为；被国家、招标人及其上级部门明文规定暂停或取消交易资格；
    *8.3?2021年1月1日至投标截止时间投标人、法定代表人或者负责人、拟委任的项目经理无行贿犯罪。
    *8.4?投标人在开标当日不得在存在以下情形：
（1）投标人被“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单。
（2）投标人、法定代表人或者负责人被人民法院在“信用中国”网站列入严重失信主体名单。
4．招标文件的获取
4.1凡有意参加投标的潜在投标人，请于 2024 年03月06日15:00至 2024 年3月12日23:59:59（北京时间，下同）下载电子招标文件。
4.2招标文件按项目售价为200元人民币／标包（标段），请有意参加投标的潜在投标人确认自身资格条件是否满足要求，售后不退，应自负其责。

本招标项目仅供正式会员查看，您的权限不能浏览详细信息,联系工作人员办理入网升级。
联系人：王凯
手机：13661104611（欢迎拨打手机/微信同号）
邮箱：wangkai@dlzb.com
电话：010-53658213
QQ：1634601242